Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Скачать

Договор подряда
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)
№ _____

г. ___________________
"_____" _______________ 20_____ г.

___________________ (наименование предприятия), именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________________________ (устава, положения), с одной стороны и ___________________ (наименование предприятия), именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________ (устава, положения), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие условия

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию ___________________ (указать какую именно) своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с ___________________ по ___________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать всем требованиям ГОСТа ___________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц _____ числа, партиями по _____, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. Цена на продукцию и порядок расчетов

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _____ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении _____-х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере _____% стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере _____% стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____ дней - неустойку в размере _____% стоимости заказа (включая стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере _____% от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. Прочие положения

5.1. Настоящий договор подряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон